Typ zamówienia: roboty budowlane - Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, program „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024r.”
5
Terminy
Pełna treść
Termin realizacji: określony w §3 umowy — ogłoszenie nie podaje konkretnej wartości.
8
Kary i sankcje
Pełna treść
Kara za opóźnienie: utrata lub zmniejszenie dofinansowania w wysokości utraconego dofinansowania (§6b ogłoszenia).
9
Inne zapisy
Widoczne 50%
Odpowiedzialność za utratę dofinansowania: Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę w wysokości utraconego dofinansowania z powodu opóźnienia z winy Wykonawcy.
Pozwolenie na użytkowanie: Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Odpowiedzialność za dofinansowanie: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia (ogłoszenie pkt 6b).
Druga połowa streszczenia za darmo
Odsłoń całe streszczenie SWZ
Z każdej z 5 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 1 zdanie — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Przebudowa i rozbudowa sali sportowej SP nr 2 w Sztumie z niezbędną infrastrukturą techniczną (zakres w STWiORB), realizowana w budynku szkolnym czynnym z zapewnieniem bezpieczeństwa, dostępności i wogrodzeniem terenu; wycięcie drzew z nasadzeniami zastępczymi; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; tablica informacyjna zgodna ze wzorem gov.pl (1 szt.).
