Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 20 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Zamówienie podzielone na 3 pakiety (dostawy sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz integracją z PACS dla pakietu 1):
Pakiet 1 (dostawa): 1 aparat USG z trzema głowicami dla Poradni Położniczo-Ginekologicznej, z dostawą, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz integracją z systemem PACS (DICOM / DICOM Modality Worklist).
Pakiet 2 (dostawa): 1 aparat USG z dwiema głowicami dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej, z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Pakiet 3 (dostawa): wyposażenie medyczne — ciśnieniomierze z mankietami (12 szt.), fotel ginekologiczny (1 szt.), fotel urologiczny (1 szt.), fotel do pobrań (1 szt.), stolik do badań niemowląt (1 szt.), skaner żył (1 szt.), waga najazdowa (1 szt.), analizator składu masy ciała (1 szt.), wózki inwalidzkie (5 szt.), wózki dla pacjentów bariatrycznych (3 szt.), pionizator (1 szt.), materiał ślizgowy (1 szt.), tablet z programem do alternatywnej komunikacji (1 szt., dopuszczony jako urządzenie niemedyczne, VAT 23%).
Pytania i odpowiedzi
Wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez zamawiającego. Odpowiedzi wiążą wszystkich wykonawców — także tych, którzy nie zadali pytania.
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku: a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy w obowiązku wymiany rzeczy na nową – w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500,00- zł za każde naruszenie, c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji o której mowa w § 6 umowy w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości umowy e) opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, f) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto przedmiotu umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.
Zamawiający zmienia zapisy umowy, § 7 pkt. 8 uzyskuje brzmienie: „Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 30% wynagrodzenia.”
dot. wzoru umowy, §7 ust. 1b, 1c, 1d: Proszę o sprawdzenie i potwierdzenie, czy zapisy w ww. punktach umowy odnoszą się do prawidłowych numerów paragrafów. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
Zamawiający poprawia zapisy umowy. Projekt umowy po zmianach w załączeniu.
dot. pakietu nr 3- Wyposażenie medyczne, Pozycja nr 13 - Tablet z programem do alternatywnej komunikacji. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości tablet jak urządzenie niemedyczne podlegają podstawowej stawce podatku VAT w wysokości 23%?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający, w celu zachowania równowagi kontraktowej stron oraz ekwiwalentności świadczeń, wyrazi zgodę na modyfikację § 7 ust. 1 lit. c wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,1% ceny brutto wadliwego urządzenia za każdy dzień zwłoki oraz poprawienie oczywistego błędu pisarskiego poprzez zastąpienie błędnego odesłania do § 6 właściwym odesłaniem do § 5 wzoru umowy?
Zamawiający utrzymuje poziom kary umownej, poprawia błędny zapisy umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 lit. a oraz lit. e wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”, tak aby Wykonawca nie był obciążany karami umownymi za opóźnienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn od Wykonawcy niezależnych (np. siły wyższej)?
Zamawiający wyraża zgodę i poprawia zapisy umowy.
Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego o określonej wartości, a Wykonawca nie ma wpływu na całokształt rozliczeń projektowych Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 ust. 6 wzoru umowy poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z tytułu utraty dotacji do wysokości 100% ceny ofertowej brutto realizowanego przez Wykonawcę pakietu?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 7 ust. 8 wzoru umowy poprzez obniżenie maksymalnego limitu kar umownych do wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy?
Zamawiający poprawia zapisy umowy, § 7 pkt. 8 uzyskuje brzmienie: „Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 30% wynagrodzenia.”
Czy Zamawiający, uwzględniając realia logistyczne transportu międzynarodowego oryginalnych części zamiennych, wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii określonego w § 5 ust. 7 lit. d wzoru umowy z 5 dni roboczych do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia?
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii, o którym mowa w § 5 ust. 7 lit. d wzoru umowy, z 5 dni roboczych do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas trwania naprawy, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż aparat będący przedmiotem naprawy. Aparat zastępczy powinien zostać dostarczony i uruchomiony przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu zachowanie ciągłości wykonywania świadczeń. Zapewnienie aparatu zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 5 wzoru umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy wyłącznie w przypadku stwierdzenia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień § 5 ust. 5 oraz ust. 6 wzoru umowy poprzez: 1) umożliwienie Wykonawcy wskazania w ust. 5 dodatkowego, alternatywnego (zapasowego) adresu e-mail do dokonywania zgłoszeń serwisowych (obok adresu podstawowego i numeru faksu), 2) zastąpienie w ust. 6 procedury wysyłki listu poleconego zapisem wskazującym, że w przypadku braku możliwości zgłoszenia wady na adres podstawowy, zgłoszenie powinno zostać wysłane na alternatywny (zapasowy) adres e-mail Wykonawcy, 3) wprowadzenie zapisu, że zgłoszenie drogą tradycyjną (listem poleconym) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy transmisja na oba adresy e-mail oraz faks okaże się niemożliwa, z zastrzeżeniem, że za dzień zgłoszenia wady tą drogą uważa się dzień fizycznego doręczenia listu na adres Wykonawcy?
Zamawiający wyraża zgodę.
Czy Zamawiający, w związku z oczywistym błędem logicznym i redakcyjnym, wyrazi zgodę na całkowite wykreślenie kary umownej określonej w § 7 ust. 1 lit. b wzoru umowy?
Zamawiający poprawia zapisy umowy.
Czy Zamawiający, w celu usunięcia oczywistego błędu pisarskiego, poprawi odesłanie w § 7 ust. 1 lit. d wzoru umowy, zastępując błędny zapis „§ 6 ust. 20 lub ust. 21” prawidłowym odesłaniem do „§ 5 ust. 20 lub ust. 21”? Jednocześnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie tej kary umownej do poziomu 0,5% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zaniechanie?
Zamawiający poprawia zapisy umowy, utrzymuje poziom kary umownej.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień § 7 ust. 1 lit. a wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie z poziomu 0,5% do poziomu 0,1% (lub maksymalnie 0,2%) ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
