Transport i załadunek odpadów komunalnych – Rzeszów

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. W Rozdziale Ill SWZ. Opis Przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, iż oprócz załadunku odpadów komunalnych w pkt. 3 Zakres zamówienia obejmuje również: - załadunek materiałów do zwalczania śliskości w magazynie soli i piasku odbywał się będzie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego; - wykonywanie innych prac wymagających użycia ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbywać się będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wskazane wyżej zadanie i jego realizacja są bardzo ważne dla Zamawiającego ze względu na prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Powyższe zadania powodują konieczność załadunku materiałów do zwalczania śliskości ( chlorki sodu, wapnia, magnezu oraz piasku ) na różne rodzaje pojazdów wykorzystywanych do prac utrzymaniowych przez co Zamawiający określił wysokość podnoszenia tj. minimum 6 m. Zamawiający posiada również magazyny do gromadzenia w/w materiałów sypkich gdzie występuje konieczność maksymalnego wykorzystania ich pojemności i wysokiego pryzmowania materiałów. Konieczność ponoszenia odpowiedzialności związanej z należytym wykonaniem utrzymania zimowego powoduje zapewnienie odpowiedniego sprzętu i jego natychmiastowej dostępności. Brak załadunku środków do zwalczania śliskości uniemożliwia wykonanie usług przez Zamawiającego. Wieloletnia praktyka w kwestii odszkodowań z tytułu braku należytego wykonania utrzymania zimowego, powodują u Zamawiającego konieczność dostępności odpowiedniego sprzętu oraz w przypadku braku podstawienia, współodpowiedzialności przez Wykonawcę w pondszeniu kosztów wypłat ewentualnych odszkodowań. W przypadku innych prac ładowarki wykorzystywane są do układania pryzm kompostowych, podgarniania odpadów, przy pracach związanych z rozdrabnianie odpadów — załadunek na rozdrabniacze itp., gdzie wykorzystywane są różne wysokości pracy sprzętu. W chwili obecnej Zamawiający korzysta z ładowarek kołowych marki JCB z łyżką wysokiego wysypu. Zamawiający - wprowadza zapis do SWZ Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy: § 5 Kary umowne 4. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 6. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 7. Potrącenia wymagalnych kar umownych ustalonych w ust. 1 Zamawiający może dokonywać z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.