Po terminiePrzetarg nieograniczony · PN668085-2026
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów pomocniczych – Bełchatów
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie7 aktualnych · 522 w archiwum·NIP 7691787666·łódzkie
Przedmiot zamówienia
AIZamówienie wieloczęściowe — przedmiot podzielony na 13 części (pakiety 1–13), w każdym z nich: specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku oraz materiały pomocnicze dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (materiały medyczne, jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne). Szczegółowy opis asortymentu i ilości do banku/depozytu: załączniki nr 2 i 7 do SWZ — nieuwzględnione w dostarczonym źródle, więc poszczególne pozycje i ich liczby nie są znane.
Trudność: średnia
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku w 13 osobnych pakietach, z wymogami dopuszczenia do obrotu zgodnymi z przepisami o wyrobach medycznych, wymaga doświadczenia w dostawach dla ochrony zdrowia i kalkulacji ofert częściowych.
Terminy realizacji
Czas na realizację (termin wykonania zamówienia)
12 miesięcy
12 miesięcy
Kryteria wyboru oferty
AIWagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.
Cena oferty bruttowzór: Cmin/Cbrutto × 100 × Wk
60%
Termin realizacji dostaw3/4/5 dni rob.: 8/6/0 pkt
40%
Czerwone flagi
AISygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.
Marka bez klauzuli równoważności
W opisie pakietu 8 (modyfikacja Załącznika nr 7 do SWZ) wskazano „Pompa 4,1L lub 4,3L (typu Impella CP) wraz z użyczeniem jednostki sterującej pompy do zabiegu” — bez towarzyszących wyrazów „lub równoważny”, które zgodnie z Rozdziałem IV SWZ deklaruje się przy odniesieniach do opisów technicznych.
SWZ zmodyfikowany 38 dni po udostępnieniu dokumentów
Późna modyfikacja specyfikacji może sugerować dostosowanie wymagań pod konkretnego wykonawcę lub celowe utrudnienie konkurencji, która przygotowała ofertę na pierwotną wersję SWZ.
Kary i sankcje
AI- Kary umowne: w projekcie umowy (zał. nr 3 do SWZ)
Pytania i odpowiedzi
148Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.
1Do pakietu 6: Czy Zamawiający odstąpi od depozytu w zamian za dostawę w terminie max 3 dni ? Sprzęt jest kosztowny a zapotrzebowanie niskie w związku z powyższym nie przekazujemy go w depozyt. Jest dostępny od ręki w naszym magazynie.
Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia banku/depozytu w zakresie Pakietu nr 6. Jednocześnie zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. nr 7 do SWZ - ilości przewidziane do banku.
1Do pakietu 6: Czy Zamawiający odstąpi od depozytu w zamian za dostawę w terminie max 3 dni ? Sprzęt jest kosztowny a zapotrzebowanie niskie w związku z powyższym nie przekazujemy go w depozyt. Jest dostępny od ręki w naszym magazynie.
Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia banku/depozytu w zakresie Pakietu nr 6. Jednocześnie zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. nr 7 do SWZ — ilości przewidziane do banku.
1Do pakietu 6:
Czy Zamawiający odstąpi od depozytu w zamian za dostawę w terminie max 3 dni ? Sprzęt jest kosztowny a zapotrzebowanie niskie w związku z powyższym nie przekazujemy go w depozyt. Jest dostępny od ręki w naszym magazynie.
Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia banku/depozytu w zakresie Pakietu nr 6. Jednocześnie zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. nr 7 do SWZ - ilości przewidziane do banku.
1Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do oceny cewnik balonowy z elementami nacinającymi (scoring) do rozszerzania tętnic wieńcowych o poniższych parametrach? - nacinający cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany (RX), przeznaczony do przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej;
- typ balonu - semi - compliant;
- materiał balonu- Nylon/Pebax;
- materiał struktury nacinającej- Nitinol;
- ciśnienie NP - 8 Atm, RBP 20 Atm, ABP
- 26 Atm; - średnice balonów od 1,5 do 3,5 mm (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5mm);
- długość balonów od 6 do 15 mm (6: 8; 10; 12; 15 mm);
- profil końcówki - 0,016";
- długość odcinka RX- 25 cm;
- markery 3 x Pt/Ir;
- długość użytkowa cewnika 142 cm;
- kompatybilny prowadnik 0,014";
- kompatybilny cewnik prowadzący 6F;
- średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2, F;
- średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 3,7F;
Zamawiający wyraża zgodę.
2Dotyczy Pakietu nr 9:
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować ewnik przedłużający do cewnika prowadzącego typu „child in mother" o poniższych parametrach?
- cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX dla cewnika prowadzącego; - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi - 5,5F, 6F, 7F, 8F;
- długość użytkowa - 150 cm;
- trzon o długości 125 cm; - długość odcinka szybkiej wymiany (RX) - 25 cm;
- dystalna końcówka cewnika pokryta powłoką hydrofilową, elastyczna, atraumatyczna;
- 2 znaczniki radiocieniujące dobrze widoczne w skopii;
- znacznik dystalny umieszczony w odległości 2 mm od końcówki dystalnej;
- znacznik proksymalny umieszczony w odległości 4 mm od proksymalnego wejścia do cewnika;
- średnice wewnętrznego światła: 5,5F- 0,052", 6F- 0,057", 7F - 0,063", 8F- 0,072";
- średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5,5 F - 0,064", 6F - 0,068", 7F - 0,076", 8 F - 0,086";
- cewnik stosowany jest razem z prowadnikami o standardowej długości i z prowadnikami o średnicy maksymalnej 0,014 cala (0,36 mm);
Zgodnie z SWZ.
3Dotyczy Pakietu nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 balonu do litotrypsji wieńcowego o dostępnych średnicach balonu 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający wyraża zgodę.
4Dotyczy Pakietu nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11 stentu uwalniającego Biolimus o ciśnieniu RBP: dla średnic 2,25 - 3,0 mm RBP 16 atm; dla średnic 3,5 - 4,0 mm RBP 14 atm? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający wyraża zgodę.
5Dotyczy Pakietu nr 8:
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika przedłużającego o następujących parametrach:
- dostępny w średnicach 6,7 F
- długość robocza 150 cm
- dwa markery w części proksymalnej i dystalnej
- hydrofilna powłoka
- wersja z i bez otworów bocznych
- średnice wewnętrzne 0,057" (1 mm), 0,063" (1 mm),
- średnice zewnętrzne 0,067" (1,71 mm), 0,073" (1,86 mm),
Zgodnie z SWZ.
6Dotyczy Pakietu nr 9:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 ' Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego typu 'child in mother" dopuści cewnik o świetle wewnętrznym dla 6F - 0,056" i dla 7F 0,062", o 2 markerach w części proksymalnej w szafcie cewnika w odległości 90cm
i 100cm od końcówki dystalnej, o długości kanału dystalnego 25 cm, zbrojonego powłoką polimerową. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Zgodnie z SWZ.
7Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 3 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta."
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy w tym zakresie i nie wprowadza proponowanych zmian.
8Dotyczy Pakietu nr 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu „bank/depozyt" dla pakietu 4?
Zgodnie z SWZ.
9Dotyczy Pakietu nr 4:
Czy Zamawiający dopuści oryginalne cewniki typu Teleflex Arrow kompatybilne zgodnie z wymogami Zamawiającego o rozmiarach 30cc- 40cc-50cc?
Zamawiający dopuszcza.
10Dotyczy wzoru umowy:
Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 3 pkt 2) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 5% do 0,5%. Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu zwłoki w wysokości aż 5% za każdy dzień zwłoki jest - w ocenie Wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa - rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu zwłoki. Jak wskazuje się w orzecznictwie „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody" (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13). Choćby udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przykłady negatywnych i dobrych praktyk kontraktowych jasno określają, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny mieścić się w przedziale 0,1%‐0,5% za każdy dzień zwłoki i dotyczyć wyłącznie części zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy. Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż Zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyrok KIO z 31.07.2015 r., sygn. KIO 1519/15).
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Należy zwrócić uwagę od czego/od jakiej wartości wyliczany jest procent danej kary umownej, a nie wyłącznie jaki to jest procent kary. Tylko takie spojrzenie pozwala zobiektywizować ocenę poszczególnych zapisów. Często niski współczynnik procentowy kary umownej odwraca uwagę od rzeczywistej wysokości potencjalnej kary, w szczególności, jeśli liczony jest od wartości całej umowy. Postanowienie §9 ust. 3 wzoru umowy dotyczy możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, które są miarkowane. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ
w tym zakresie, bez wprowadzania proponowanych w pytaniu zmian.
11Dotyczy wzoru umowy:
Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 5 projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej w §9 ust. 5 wzoru umowy. Zapis ten jest standardowym postanowieniem stosowanym przez naszą jednostkę również w wielu innych umowach. Pozostaje w zgodzie nie tylko z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, która w tym zakresie nie narzuca konkretnego rozwiązania, ale także w zgodzie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, która w jednym z wyroków stwierdziła, ze maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23)”. Natomiast za rażąco wygórowaną uznaje się maksymalną wysokość kar stanowiącą np. 60 % wynagrodzenia Wykonawcy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony - jaką zaproponował we wzorze umowy Zamawiający - nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w tym zakresie, bez wprowadzania proponowanych w pytaniu zmian.
12Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ
Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy w ten sposób, aby terminy dostaw/ uzupełnienia banku były liczone w dniach roboczych.
Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy w §2a ust. 6 poprzez dodanie „w dni robocze", który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„Koordynator Personelu Średniego i Sprzętu Pracowni Hemodynamiki bezpośrednio lub za pośrednictwem pracownika Apteki Szpitalnej przekazuje Wykonawcy protokół zużycia, który stanowi podstawę do wystawienia faktury oraz uzupełnienia banku. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia banku w ciągu 48 godz. w dni robocze od przekazania protokołu zużycia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail ………………… @…………………
13Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości procentowej kar w §9 ust. 3 pkt 1 do 0,1%?
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy w tym zakresie i nie wprowadza proponowanych zmian.
14Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości procentowej kar w §9 ust. 3 pkt 2-3 do 0,5%?
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy w tym zakresie i nie wprowadza proponowanych zmian.
Historia zmian
29.09.2026 — ogłoszenie o zamówieniu
05.10.2026 — wyjaśnienia i modyfikacja dokumentacji (2 dokumenty z wyjaśnieniami · 1 modyfikacja dokumentacji)
21.10.2026 — sprostowanie
29.10.2026 — sprostowanie
04.11.2026 — sprostowanie
07.11.2026 — wyjaśnienia i modyfikacja dokumentacji (4 dokumenty z wyjaśnieniami · 8 modyfikacji dokumentacji)
09.11.2026 — upływ terminu składania ofert