Przejdź do treści
Załóż darmowe kontoDarmowe konto
← Wróć do listy
Po terminiePrzetarg nieograniczony · PN560583-2026

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego – Olsztyn

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie3 aktualne · 65 w archiwum·warmińsko-mazurskie

Przedmiot zamówienia

AI
  • Część 1 (dostawa): worki drenażowe.
  • Część 2 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (pozycje z formularza cenowego).
  • Część 3 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 4 (dostawa): łączniki do linii infuzyjnych.
  • Część 5 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 6 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 7 (dostawa): rurki intubacyjne.
  • Część 8 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 9 (dostawa): rurki intubacyjne (rozmiary do 9,0 włącznie).
  • Część 10 (dostawa): rurki intubacyjne (rozmiar 10, bez 7,5 i 8,5).
  • Część 11 (dostawa): zestawy do punkcji opłucnej/otrzewnej.
  • Część 12 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 13 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 14 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 15 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 16 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 17 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 18 (dostawa): zestawy grawitacyjne do żywienia dojelitowego.
  • Część 19 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 20 (dostawa): łączniki do linii infuzyjnych.
  • Część 21 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 22 (dostawa): zestawy do kaniulacji żył centralnych.
  • Część 23 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 24 (dostawa): zamknięte systemy do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych.
  • Część 25 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 26 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 27 (dostawa): zaciskarki do pępowiny.
  • Część 28 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 29 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 30 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 31 (dostawa): cewniki pooperacyjne typu Dufour (silikonowe, 3-drożne).
  • Część 32 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 33 (dostawa): igły do nefrostomii.
  • Część 34 (dostawa): łączniki do linii infuzyjnych (długości 15 cm lub 30 cm).
  • Część 35 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (wkłucia).
  • Część 36 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 37 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (skalpele/ostrza).
  • Część 38 (dostawa): wymazówki do higieny jamy ustnej.
  • Część 39 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 40 (dostawa): zamknięte systemy do zbiórki stolca.
  • Część 41 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 42 (dostawa): maski (anestezjologia/oddechowe).
  • Część 43 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 44 (dostawa): filtry infuzyjne do emulsji lipidowych.
  • Część 45 (dostawa): zestawy do transfuzji.
  • Część 46 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 47 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 48 (dostawa): wosk chirurgiczny (z pyt. nr 2 – pytanie nie dotyczy tej części).
  • Część 49 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 50 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 51 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 52 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 53 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 54 (dostawa): strzykawki i igły.
  • Część 55 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 56 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 57 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (igły/mandryny).
  • Część 58 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 59 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 60 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 61 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 62 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 63 (dostawa): probówki z wymazówkami (wymazówki bawełniane).
  • Część 64 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 65 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 66 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 67 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 68 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 69 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 70 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 71 (dostawa): prowadnice intubacyjne.
  • Część 72 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 73 (dostawa): łączniki do linii infuzyjnych.
  • Część 74 (dostawa): przedłużacze do pompy infuzyjnej.
  • Część 75 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 76 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 77 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 78 (dostawa): cewniki (z atraumatyczną końcówką).
  • Część 79 (dostawa): cewniki (z atraumatyczną końcówką).
  • Część 80 (dostawa): cewniki (z atraumatyczną końcówką).
  • Część 81 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 82 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 83 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 84 (dostawa): dreny (długości 20 cm i 100 cm, ze złączami Luer).
  • Część 85 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 86 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 87 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 88 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 89 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 90 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 91 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 92 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 93 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 94 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 95 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 96 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 97 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 98 (dostawa): trokary laparoskopowe.
  • Część 99 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 100 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 101 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 102 (dostawa): elektrody neutralne do diatermii (z kablem przyłączeniowym).
  • Część 103 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 104 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 105 (dostawa): elektrody (pakowane po 20 szt.).
  • Część 106 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 107 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 108 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 109 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 110 (dostawa): papier do drukarek medycznych (papier Sony UPP-210 HD lub SE).
  • Część 111 (dostawa): mikrokuwety do pomiaru glukozy we krwi.
  • Część 112 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 113 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 114 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 115 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 116 (dostawa): kieliszki do leków.
  • Część 117 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 118 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 119 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 120 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 121 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 122 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 123 (dostawa): elektrody.
  • Część 124 (dostawa): osłonki na głowicę USG.
  • Część 125 (dostawa): papier do drukarek medycznych/ultrasonografów.
  • Część 126 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 127 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 128 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 129 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 130 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 131 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (opak. po 100 szt.).
  • Część 132 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 133 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 134 (dostawa): sztance biopsyjne.
  • Część 135 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 136 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 137 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy.
  • Część 138 (dostawa): sprzęt medyczny jednorazowy (opak. po 50 szt.).
Trudność: wysoka

Zamówienie obejmuje 138 odrębnych części asortymentowych sprzętu medycznego, z których większość wymaga szczegółowej weryfikacji parametrów technicznych, dostarczania próbek do oceny jakościowej w 17 częściach oraz kryteriów pozacenowych (jakość 40%) w wybranych pakietach.

Terminy realizacji

Czas na realizację (termin wykonania)
24 miesiące od dnia obowiązywania umowy

Warunki udziału

AI
1Zdolność do obrotu — Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
2Uprawnienia zawodowe — Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa szczegółowych warunków

Pozostałe 5 warunków po założeniu darmowego konta.

Kryteria wyboru oferty

AI

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Cenaoferta brutto
100%
Cenaoferta brutto
60%
Jakośćocena próbek
40%

Czerwone flagi

AI

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

SWZ zmodyfikowany 24 dni po udostępnieniu dokumentów
Późna modyfikacja specyfikacji może sugerować dostosowanie wymagań pod konkretnego wykonawcę lub celowe utrudnienie konkurencji, która przygotowała ofertę na pierwotną wersję SWZ.

Kary i sankcje

AI
  • odstąpienie/rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto
  • zwłoka w wykonaniu reklamacji: 0,5% wartości brutto reklamowanych towarów za każdy rozpoczęty dzień
  • dostarczenie przedmiotu bez wymaganych atestów/świadectw: 250 zł za każdy stwierdzony przypadek

Pozostałe 3 zapisy o karach po założeniu darmowego konta.

Pytania i odpowiedzi

162

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

1Pytanie nr 1
Zamawiający dopuszcza powyższe.
1Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1) umowy - Czy Zamawiający wskaże jako podstawę naliczenia kary umownej, wartość niezrealizowanej części umowy ? Naliczanie kar umownych od zrealizowanej już części umowy jest nieuzasadnione.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
2Dotyczy §5 ust. 1 pkt 4) i 5) umowy– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 200zł ? Zmiana pozytywnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na zaoferowanej korzystniejszej cenowo oferty.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
1Pakiet 98, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści trokar o następującym opisie? Trokar bezpieczny jednorazowy, sterylny, w pełni rozłączalny (4 części), średnica 5 mm. Obturator bezostrzowy bezpieczny, umożliwiający atraumatyczne rozwarstwianie tkanek zamiast ich cięcia. Kaniula żebrowana haczykowato, zapewniająca zwiększoną stabilizację w jamie brzusznej, o długości 100 mm. Zawór insuflacyjny dwustopniowy obracający się o 180 stopni, wygodny w obsłudze obiema rękami, umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar z dwoma uszczelkami mieszczącymi narzędzia 5 mm. Pakowany po 5 szt./op.
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
2Pakiet 98, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści trokar o następującym opisie? Trokar bezostrzowy jednorazowy, sterylny, w pełni rozłączalny (4 części), średnica 15 mm. Obturator bezostrzowy, umożliwiający atraumatyczne rozwarstwianie tkanek zamiast ich cięcia. Kaniula żebrowana haczykowato, zapewniająca zwiększoną stabilizację w jamie brzusznej, o długości 100 mm. Zawór insuflacyjny dwustopniowy obracający się o 180 stopni, wygodny w obsłudze obiema rękami, umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar z dwoma uszczelkami mieszczącymi narzędzia 15 mm. Pakowany po 5 szt./op.
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
3Pakiet 98, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści trokar o następującym opisie? Trokar bezostrzowy jednorazowy, sterylny, w pełni rozłączalny (4 części), średnica 12 mm. Obturator bezostrzowy, umożliwiający atraumatyczne rozwarstwianie tkanek zamiast ich cięcia. Kaniula żebrowana haczykowato, zapewniająca zwiększoną stabilizację w jamie brzusznej, o długości 150 mm. Zawór insuflacyjny dwustopniowy obracający się o 180 stopni, wygodny w obsłudze obiema rękami, umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar z dwoma uszczelkami mieszczącymi narzędzia 5-12 mm. Pakowany po 5 szt./op.
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
4Pakiet 98, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści trokar o następującym opisie? Trokar optyczny jednorazowy, sterylny, w pełni rozłączalny (4 części), średnica 12 mm. Obturator optyczny Kaniula żebrowana haczykowato, zapewniająca zwiększoną stabilizację w jamie brzusznej, o długości 100 mm. Zawór insuflacyjny dwustopniowy obracający się o 180 stopni, wygodny w obsłudze obiema rękami, umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar z dwoma uszczelkami mieszczącymi narzędzia 5-12 mm. Pakowany po 5 szt./op.
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
1Ad par. 3 ust. 1 wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie wymaganego terminu dostawy na 3 dni robocze? Jest to realny czas dostawy dla wielu Wykonawców, uwzględniając konieczność przetworzenia zamówienia, pakowanie oraz czas transportu.
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2Ad par. 4 ust. 15 wzoru umowy Prosimy o uściślenie, ze nie dotyczy to sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
3Ad par. 5 ust. 1 ppkt. 5 Prosimy o wykreślenie zapisu, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą różnicy między ceną brutto zakupu interwencyjnego, a ceną brutto oferowaną przez Wykonawcę, zatem pozostawiając ten zapis Zamawiający narzuca dwukrotnie karę za to samo zawinienie.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
1Projekt umowy- §5 ust. 1 pkt. 1 Prosimy o odniesienie kary umownej na wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
2Projekt umowy- §5 ust. 1 pkt. 4 Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% i odniesienie jej do wartości brutto zamówienia, którego dotyczy uchybienie wymienione w par. 5 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy za każdy stwierdzony przypadek. Kary umowne w obecnej wysokości nie odnoszą się do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie, w wielu przypadkach będą przekraczać jego wartość. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
3Projekt umowy- §5 ust. 1 pkt. 5 Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% i odniesienie jej do wartości brutto zamówienia interwencyjnego. Kary umowne w obecnej wysokości nie odnoszą się do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie, w wielu przypadkach będą przekraczać jego wartość. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia, zwłaszcza, że zgodnie z par. 3 ust. 11 projektu umowy w przypadku zakupu interwencyjnego wykonawca pokrywa również kwotę stanowiącą różnicę między kosztem zakupu u wykonawcy a kosztem zakupu interwencyjnego. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
4Projekt umowy- §5 ust. 1 pkt. 6 Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% i odniesienie jej do wartości brutto zamówienia, którego dotyczy uchybienie wymienione w par. 3 ust. 8 i 9 projektu umowy za każdy stwierdzony przypadek. Kary umowne w obecnej wysokości nie odnoszą się do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie, w wielu przypadkach będą przekraczać jego wartość. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia.
5Projekt umowy- §6 ust. 2 pkt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt. 2 umowy, nastąpi za zgodą obu stron umowy wyrażoną w formie aneksu.
Zamawiający potwierdza powyższe.
6Część 110 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 2 należy zaoferować papier Sony UPP-210 HD czy papier Sony UPP-210 SE? Oba papiery mają ten sam rozmiar 210 mm x 25 m, różnią się tylko czułością – HD lub SE.
Zamawiający modyfikuje zał. nr 2 do SWZ - formularz cenowy.
7Część 125 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru z nadrukiem w kolorze czerwonym.
Zamawiający dopuszcza powyższe.
8Część 125 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o średnicy wewnętrznej wałka 12 mm, zewnętrznej ok. 16 mm.
Zamawiający dopuszcza powyższe.
9Część 125 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.=5 rolek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Zamawiający dopuszcza powyższe.
10Część 125 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.=10 rolek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Historia zmian

20.07.2026 — ogłoszenie o zamówieniu
13.08.2026 — sprostowanie
01.09.2026 — sprostowanie
10.09.2026 — upływ terminu składania ofert
10.09.2026 — wyjaśnienia i modyfikacja dokumentacji (21 dokumentów z wyjaśnieniami · 1 modyfikacja dokumentacji)
Janusz wypełni Twoje przetargiWgraj SWZ — dostaniesz warunki, wycenę i komplet dokumentów. 14 dni za darmo, bez karty.
Wypróbuj 14 dni