Archiwum Baza KonkurencyjnościCPV 71000000 · Usługi architektoniczne i inżynieryjne Opolskie FEOP
Nadzór inwestorski nad przebudową i rozbudową dróg – Nysa
Pełna nazwa postępowania: „Odbudowa po powodzi na obszarze powiatu nyskiego - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w ulicach: Bohaterów Warszawy, Mariackiej, Partyzantów, Norwida w wyniku powodzi w Nysie – pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego”
Gmina Nysa·NIP 7532414579·Nysa
Wartość szac.
—
nie podano
Termin składania
25.06.2026
postępowanie zakończone
Otwarcie ofert
—
nie podano
Opublikowano
17 czerwca 2026
źródło: Baza Konkurencyjności
Streszczenie SWZ
Streszczenie AI · Janusz
Widzisz połowę każdej z 8 sekcjiDruga połowa — łącznie 10 zdań z warunkami, dokumentami i analizą ryzyka — odsłania się po założeniu darmowego konta.
Tryb: zaproszenie do złożenia oferty — postępowanie prowadzone na podstawie zaproszenia i protokołu postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty.
4
Budżet i wartość
Pełna treść
Finansowanie: FEURR, Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027; umowy o dofinansowanie nr FEOP.13.03-IP.01-0004/25-00 z 13.05.2026 r.
5
Terminy
Widoczne 50%
Okres nadzoru: od podpisania umowy do 30.04.2029 r. (prolongacja przy opóźnieniu startu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia).
Raport wstępny:14 dni od otrzymania dokumentacji projektowej.
Raporty kwartalne: do 5. dnia miesiąca następującego po kwartale.
Oświadczenie o RODO: Wykonawca zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (dane os. osób wykonujących czynności, podwykonawców, kierownika budowy) — str. 7.
Druga połowa streszczenia za darmo
Odsłoń całe streszczenie SWZ
Z każdej z 8 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 10 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Usługa (nadzór inwestorski): kompleksowy nadzór nad przebudową i rozbudową dróg w 4 ulicach Nysy (Bohaterów Warszawy, Mariackiej, Partyzantów, Norwida) w specjalnościach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Organizacja: biuro na terenie Nysy, stały kontakt z inwestorem, dostępność osób nadzorujących.
Kontrola: zgodność robót z projektem i harmonogramem, kontrola finansowa, weryfikacja podwykonawców.
Dokumentacja: raporty kwartalne i końcowy, protokoły odbiorów, dokumentacja powykonawcza.
Udział: w naradach koordynujących, odbiorach i przekazywaniu terenu.
Projekt unijny, z którego finansowane jest to zamówienie
Odbudowa po powodzi na obszarze powiatu nyskiego
Beneficjent
POWIAT NYSKI
Program
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
Działanie
Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)
Budżet całego projektu
97 996 682 zł
Dofinansowanie z UE
83 061 841 zł (95%)
Okres realizacji
2025-09-16 – 2029-06-29
Kwoty dotyczą całego projektu, nie tego pojedynczego zamówienia — jeden projekt zwykle obejmuje wiele zakupów. Numer umowy: FEOP.13.03-IP.01-0004/25. Dane z listy projektów Funduszy Europejskich 2021–2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, stan na 2026-09-04).
