Pełna nazwa postępowania: BOR05.2619.4.2026 Poprawa dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa·Warszawa
Wartość szac.
—
nie podano
Termin składania
31.07.2026
postępowanie zakończone
Otwarcie ofert
—
nie podano
Opublikowano
—
źródło: PLATFORMAZAKUPOWA
Streszczenie SWZ
Streszczenie AI · Janusz
Widzisz połowę każdej z 9 sekcjiDruga połowa — łącznie 20 zdań z warunkami, dokumentami i analizą ryzyka — odsłania się po założeniu darmowego konta.
Czas realizacji:15 tygodni od podpisania umowy, nie dłużej niż do 30.11.2026 r. - Gwarancja: wymagana min. 36 mies., w kryteriach oceny do max 60 mies. (36/48/60 → 0/10/20 pkt).
6
Warunki udziału
Widoczne 50%
Doświadczenie: co najmniej 2 roboty objęte przedmiotem zamówienia (prace wykończeniowe – montaż płyt g-k, malowanie, glazura/terakota, montaż urządzeń sanitarnych, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne), każda wartość ≥ 170 000,00 zł brutto, z okresu ostatnich 5 lat (Załącznik nr 7).
Kierownik robót: min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ≥3 lata doświadczenia zawodowego (Załącznik nr 8).
Kara za odstąpienie (wina Wykonawcy):3 % wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 2 pkt 1).
Kara za zwłokę w rozpoczęciu / wykonaniu:500 zł/dzień; przy zwłoce > 14 dni odstąpienie + 15 % ceny brutto niezrealizowanej części (§ 9 ust. 2 pkt 2–3).
Kara za zwłokę w usunięciu wad:200 zł/dzień (zanikające) / 300 zł/dzień (częściowe, końcowe, rękojmia, ostateczne) (§ 9 ust. 2 pkt 4–7).
Kara za brak kierownika robót / dokumentacji zatrudnienia / zgłoszenia robót:500–1 000 zł za przypadek (§ 9 ust. 2 pkt 11–12, 15).
Podwykonawstwo: dopuszczone; w ofercie wskazać zakres i nazwy podwykonawców; umowa o podwykonawstwo max 30 dni terminu zapłaty.
Zmiany umowy: dopuszczone w zakresie terminu, zakresu, materiałów i wynagrodzenia (VAT) na warunkach § 11; wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji poza zmianą stawki VAT.
Zatrudnienie na umowę o pracę (art. 95 Pzp): wymagane dla robót wykończeniowych, montażu urządzeń sanitarnych i robót wod-kan.
Ubezpieczenie OC: min. 200 000 zł brutto, polisa na cały okres realizacji.
Z każdej z 9 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 20 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Remontowo-budowlana poprawa dostępności architektonicznej wejścia i parteru biura przy ul. Zachodniej 8 w Łęczycy (budynek w ciągłym użytkowaniu), obejmująca:
montaż pochylni dla niepełnosprawnych (z konstrukcją stalową),
Wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez zamawiającego. Odpowiedzi wiążą wszystkich wykonawców — także tych, którzy nie zadali pytania.
Prosimy o modyfikację § 5 ust 22 oraz 24 wzoru umowy w taki sposób, aby umożliwiały one przeprowadzenie usterkowej procedury odbioru. Obecne zapisy wzajemnie się wykluczają stąd prosimy o ich zmianę zgodnie z poniższą propozycją: "22. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego i zamieszczą w jego treści termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 24. Obustronnie podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 6b do umowy." Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, odbiór robót budowlanych jest obowiązkiem Inwestora i jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest dokonać ich odbioru. Dotychczasowa linia orzecznicza jasno wskazuje, że Zamawiający nie może odmówić przyjęcia robót w przypadku wystąpienia jakimikolwiek wad, skoro z chwilą odbioru Zamawiający nabywa wobec Wykonawcy — w związku z ich stwierdzeniem — roszczenia z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji jakości. Ponadto podkreślenia w orzecznictwie wymaga fakt, że Zamawiający może odmówić przyjęcia robót, tylko jeżeli roboty te nie osiągnęły gotowości do odbioru, a więc w ogóle nie zostały wykonane, albo jeżeli wady tych robót są tego rodzaju, że uniemożliwiają wykorzystanie rezultatu robót zgodnie z przeznaczeniem — tj. wady istotne (m. in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.04.2017 r., sygn. akt I CSK 333/16, wyrok SN z dnia 07.03.2013 r., sygn. akt II CSK 476/12; wyrok SN z dnia 12.03.2021 r., sygn. akt V CSKP 14/21).
Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby Wykonawcy w zakresie zmian zapisów 8 5 ust. 22 i 24 załącznika nr 11 do SWZ — projekt umowy. Projekt umowy z naniesionymi zmianami stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
