Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 54/06/2026

Zamówienie jednoczęściowe (dostawa): 2 sztuki odczynników laboratoryjnych – 1 opakowanie (20 μl) przeciwciała POMPY (D2X9S) Rabbit mAb (Cell Signaling Technology, 15141T) oraz 1 opakowanie (100 μl) przeciwciała Stat1 Antibody (Cell Signaling Technology, 9172S), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Warszawie.

Bardzo prosta dostawa dwóch katalogowych odczynników laboratoryjnych, bez montażu, konfiguracji ani złożonych wymagań technicznych – typowe zamówienie „kup i dostarcz".

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kara za opóźnienie w dostawie: 1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia
• Kara za odstąpienie od umowy z powodu opóźnienia ≥ 5 dni: 30% ceny za Przedmiot Zamówienia
• Wykluczenie Wykonawcy z postępowań „z dziedziny nauki" na 60 dni w razie dwukrotnego opóźnienia ≥ 5 dni
• Gwarancja producenta: 12 miesięcy na całość zamówienia
• Rękojmia: 12 miesięcy
• Czas wykonania obowiązków z gwarancji i rękojmi: 14 dni
• Potrącanie kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi