Po terminiePodstawowy bez negocjacji2026/BZP 00461642/01
Dostawa odczynników laboratoryjnych – Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza7 aktualnych · 96 w archiwum·NIP 6861441430·podkarpackie
Składanie ofert: 12 października 2026
Przedmiot zamówienia
AI- Dostawa odczynników laboratoryjnych na zasadzie sukcesywnych dostaw do Laboratorium Centralnego Szpitala, z asortymentem i ilościami określonymi w załączniku nr 1 SWZ.
Trudność: niska
Standardowa dostawa wyrobów laboratoryjnych bez złożonych wymagań technicznych opisanych w SWZ.
Terminy realizacji
Czas na realizację
24 miesiące od dnia zawarcia umowy
24 miesiące od dnia zawarcia umowy
Kryteria wyboru oferty
AIWagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.
Cena oferty bruttomax 60 pkt, wzór (cmin/c)×60
60%
Termin dostawymax 40 pkt, do 5 dni rob.
40%
Czerwone flagi
AISygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.
Kara umowna 3%/dzień
§6 umg.: kara 3,0 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zobowiązań — rażąco wysoko w stosunku do standardu (typowo 0,1–1 %).
Rezygnacja bez odszkod.
§8 umg.: Zamawiający zastrzega prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży; Wykonawca nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
Łączna max. kara 40 %
§6 umg.: łączna maksymalna wysokość kar umownych 40 % wartości brutto umowy — podwyższenie względem typowych 10–20 %.
6 z 11 zamówień (55%) miało ≤1 ofert
Wzorzec niskiej liczby ofert u tego zamawiającego sugeruje, że postępowania mogą być formą faworyzowania konkretnego wykonawcy.
Kara za podwykonawcę
§5 umg.: jeśli Wykonawca nie przekaże zmiany cen podwykonawcy — kara 0,1 % netto umowy za dzień zwłoki.
Kary i sankcje
AI- Kary umowne: zwłoka — 3,0% brutto za dzień; niezgodność z treścią umowy — 100 PLN za dzień.
- Łączny maksymalny limit kar: 40% brutto umowy.
Pytania i odpowiedzi
12Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.
1Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Zamawiającego dopuszcza możliwość aby po podpisaniu umowy, przekazywał opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień.
2Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystanie z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
3Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
4Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
§ 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
§ 6
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:
zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 3,0 % wartości przedmiotu sprzedaży netto, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
realizowania umowy niezgodnie z jej treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 100 PLN za każdy rozpoczęty dzień realizowania umowy niezgodnie z jej treścią.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista Kupującego będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
3. Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwot wynikających z § 6 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych.
5. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony wynosi 40 % wartości netto umowy.
5W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
6Dotyczy wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
Zamawiający podejmie starania w celu składania zamówień o wartości pojedynczego zamówienia nie mniejszej niż 300 zł. netto.
7Dotyczy poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do celów diagnostycznych (odwapnianie kości w technikach histopatologicznych), o składzie chemicznym m.in.: woda 80%, Polyvinyl pirrolidone 7%, kwas chlorowodorowy 13%, opakowanie o pojemności 1 litra
Zamawiający dopuszcza.
8Dotyczy poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do celów diagnostycznych (odwapnianie kości w technikach histopatologicznych), o składzie chemicznym m.in.: woda 67%, kwas mrówkowy 23%, Cytrynian sodu 9%, Polyvinyl pirrolidone 2%, opakowanie o pojemności 1 litra
Zamawiający dopuszcza.
9Dotyczy poz. 9. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli przeciwciało CDK4 o klonie DCS-31, zamiast wskazanego w opisie klonu DSC-31 (omyłka pisarska).
Zamawiający miał na myśli przeciwciało CDK4 o klonie DCS-31
10Dotyczy poz. 11. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli przeciwciało CD123 o klonie 6H6, zamiast wskazanego w opisie klonu 6H67. Zgodnie z dostępnymi informacjami dotyczącymi przeciwciał CD123 nie udało nam się zidentyfikować przeciwciała o klonie 6H67. Natomiast przeciwciała przeciwko CD123 o klonie 6H6 są dostępne w ofercie wielu producentów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy w poz. 11 nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowym oznaczeniem powinno być CD123 (6H6).
Prawidłowym oznaczeniem powinno być CD123 (6H6).
11Dotyczy poz. 24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sprayu do przymrażania, umożliwiającego szybkie mrożenie i stałe rezultaty, posiadający końcówkę umożliwiającą mrożenie punktowe, opakowanie 400 ml
Zamawiający dopuszcza.
12Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 15 dni roboczych. W skład pakietu wchodzą przeciwciała, które są każdorazowo dostarczane „na zamówienie” z USA, co wpływa na ich wydłużony termin dostawy.
Zamawiający wyraża zgodę.
Historia zmian
29.09.2026 — publikacja ogłoszenia
10.10.2026 — wyjaśnienia treści SWZ
12.10.2026 — upływ terminu składania ofert