ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO (przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny – 10 opakowań)

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego (zasada konkurencyjności) na zakup przetwornika ultradźwiękowego piezoelektrycznego – 10 opakowań.

• Podstawa prawna: nie stosuje się ustawy PZP; zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie dokumentu Szczegółowe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach Inwestycji D1.1.1.
• Kody CPV: 33100000-1 (Urządzenia medyczne), 33162000-3 (Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych), 33169000-2 (Przyrządy chirurgiczne).
• Źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja D1.1.1; umowa nr KPOD.07.02-IP.10-0138/24/KPO/823/2025/162.
• (+ 4 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań. Telefon: 61 22 74 102, faks: 61 22 74 103. Adres internetowy: www.cmhcp.pl. (+ 3 zdania — pełna treść po zalogowaniu)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności, zgodnie z zapisami dokumentu Szczegółowe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach inwestycji D1.1.1 oraz wewnętrznych Wytycznych w zakresie zasad i procedur przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. (+ 3 zdania — pełna treść po zalogowaniu)

W dokumencie nie wskazano wartości szacunkowej ani kwoty budżetu zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych" (umowa nr KPOD.07.02-IP.10-0138/24/KPO/823/2025/162). Waluta składanych ofert: PLN. (+ 3 zdania — pełna treść po zalogowaniu)

Kluczowe terminy realizacji wynikające z dokumentu:

• Podpisanie umowy: w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru wykonawcy.
• Planowany termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.06.2026 r.
• (+ 2 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

• Uprawnienia – posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wiedza i doświadczenie – posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.
• (+ 3 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

Zamawiający stosuje dwa kryteria oceny ofert:

1. Cena brutto – waga 70% (maks. 70 pkt). Oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 pkt, pozostałe punktowane liniowo według wzoru: Pn1 = (Cmin / Cn) × 70.
2. Okres gwarancji (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag) – waga 30% (maks. 30 pkt):

• 12 miesięcy – 0 pkt,
• (+ 4 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

• Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia
• Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji: 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia
• Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 5% łącznego wynagrodzenia
• (+ 2 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

Gwarancja: minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy przy żywotności przetworników określonej na co najmniej 95 cykli (s. 1–2). W kryteriach oceny ofert Zamawiający punktuje okres gwarancji: 12 miesięcy – 0 pkt, 24 miesiące – 15 pkt, 36 miesięcy – 30 pkt; niedopuszczalne są okresy inne niż wielokrotność 12 miesięcy (s. 4–5). Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: (a) zmiany terminu wykonania z powodu zmiany harmonogramu projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie; (b) zmiany terminu z powodu siły wyższej; (c) zmiany terminu wskutek działania organów administracji; (d) zmiany wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; (e) zmiany, której wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia pierwotnego, o ile nie prowadzi do zmiany charakteru umowy; (f) zmiany podmiotowej Wykonawcy w wyniku sukcesji, przejęcia itp. — o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału; (g) zmiany o wartości mniejszej niż 143 000 EUR (dla dostaw i usług) i jednocześnie mniejszej niż 10% wartości zamówienia pierwotnego (s. 2–3). Kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w usunięciu wad – 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień; z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5% łącznego wynagrodzenia; z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 5% łącznego wynagrodzenia; łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia (s. (+ 4 zdania — pełna treść po zalogowaniu)

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: Dokumenty składane wraz z ofertą (obowiązkowe):

• Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
• Wypełniona specyfikacja parametrów technicznych sprzętu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
• (+ 4 pozycje — pełna treść po zalogowaniu)

Brak opublikowanych pytań i odpowiedzi. Zamawiający przewidział jedynie ogólną procedurę wyjaśniania treści zapytania ofertowego (**XI. (+ 2 zdania — pełna treść po zalogowaniu)