Waluta rozliczeń:PLN (cena ofertowa brutto); rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone w złotych polskich. - Kwota na sfinansowanie: Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (w SWZ nie podano wartości liczbowej).
5
Terminy
Widoczne 50%
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 lutego 2027 r., sukcesywnie partiami.
Dostawa partii: max 3 dni robocze od złożenia dyspozycji; w trybie pilnym — 1 dzień roboczy.
Leki z importu docelowego: max 15 dni kalendarzowych od złożenia kompletnego wniosku.
Uprawnienia do obrotu produktami leczniczymi: Wykonawca oferujący produkty lecznicze musi być uprawniony do ich sprzedaży zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (w konsorcjum warunek spełnia ten członek, który będzie sprzedawał produkty lecznicze).
Zatrudnienie na umowę o pracę: min. 15 osób zatrudnionych na co najmniej ½ etatu w okresie miesiąca, wykonujących czynności utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitala — przez cały okres realizacji zamówienia (art. 95 Pzp).
Kary umowne: w projekcie umowy (zał. nr 9) — Zamawiający nie wyraził zgody na obniżenie łącznego limitu kar do 10–30% (odpowiedź z 3 sierpnia 2026 r.) - **Kara za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów (§ 2 ust. (+ 1 zdanie — pełna treść po zalogowaniu)
Podwykonawstwo: dopuszczone; w ofercie wskazać części i nazwy podwykonawców (Załącznik nr 1); odpowiedzialność wykonawcy za podwykonawcę jak za własne działanie.
Zmiany umowy: dopuszczone na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 9).
Zatrudnienie na umowę o pracę: czynności porządkowe w pomieszczeniach szpitala — min. 15 osób, każda min. ½ etatu, przez cały okres realizacji.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 lutego 2027 r., dostawy partiami w 3 dni robocze (w trybie pilnym 1 dzień roboczy).
Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 14 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku — sukcesywnie, partiami, w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego, wraz z transportem i rozładunkiem do apteki szpitalnej (CPV 33600000-0 produkty farmaceutyczne).
Zamówienie jest jednoczęściowe, ale wykonawca może składać ofertę na wybrane pozycje z zestawienia asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ), które obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium RP (w tym z importu docelowego), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dopuszczone do obrotu i używania w Polsce. Szczegółowy wykaz pozycji wraz z ilościami i asortymentem określa Załącznik nr 2 do SWZ (niedostępny w źródle — liczby pozycji i sztuk nie można podać). Dostawy realizowane własnym transportem lub zleconym, spełniającym wymagania dotyczące przewozu leków, w godzinach 8:00–12:00 w dni robocze, do apteki szpitalnej w siedzibie zamawiającego.
Pytania i odpowiedzi
Wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez zamawiającego. Odpowiedzi wiążą wszystkich wykonawców — także tych, którzy nie zadali pytania.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.5 – W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin ich dostarczenia.
W § 8 umowy dostawy ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin ich dostarczenia.”.
Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni zaproponowanej zmiany.
