UnieważnionyPodstawowy bez negocjacji2026/BZP 00493602/01
Dostawa nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych – Turek
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku6 aktualnych · 87 w archiwum·NIP 6681580495·wielkopolskie
Rozstrzygnięcie
Zamawiający unieważnił to postępowanie.
Data unieważnienia2026-11-02
Ogłoszone ponownieZobacz nowe postępowanietermin składania ofert 13 listopada 2026
Przedmiot zamówienia
AI- Część 1 (dostawa): 2 pozycje nici chirurgicznych (po 120 saszetek).
- Część 2 (dostawa): 1 pozycja nici chirurgicznych (180 saszetek).
- Część 3 (dostawa): 8 pozycji siatek przepuklinowych.
Trudność: niska
To standardowa dostawa wyrobów medycznych w kilku pakietach bez złożonych wymagań technicznych.
Terminy realizacji
Termin realizacji
do 22.10.2028 (sukcesywnie); dostawa do 5 dni roboczych od dyspozycji Zamawiającego
do 22.10.2028 (sukcesywnie); dostawa do 5 dni roboczych od dyspozycji Zamawiającego
Kryteria wyboru oferty
AIWagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.
Cena zamówienia
60%
Termin dostawymaks. 5 dni roboczych; 2 dni=4 pkt, 3=3, 4=2, 5=1
40%
Czerwone flagi
AISygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.
SWZ zmodyfikowany 9 dni po udostępnieniu dokumentów
Późna modyfikacja specyfikacji może sugerować dostosowanie wymagań pod konkretnego wykonawcę lub celowe utrudnienie konkurencji, która przygotowała ofertę na pierwotną wersję SWZ.
Kary i sankcje
AI- Kary umowne: w projekcie umowy (Załącznik nr 4).
Pytania i odpowiedzi
2Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.
1Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:
3. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy towaru wolnego od wad.
4. W razie wystąpienia opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego, o którym mowa w §9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 250,00 zł brutto za każde zaistniałe zdarzenie.
6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa §5ust. 4wystawieniu więcej niż jednej faktury za dostarczony towar w danym dniu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto za każde zaistniałe zdarzenie.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
2Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Historia zmian
19.10.2026 — publikacja ogłoszenia
28.10.2026 — wyjaśnienia i modyfikacja dokumentacji (1 dokument z wyjaśnieniami · 1 modyfikacja dokumentacji)
28.10.2026 — upływ terminu składania ofert
02.11.2026 — ogłoszenie o unieważnieniu postępowania